25.12.2020 13:56:00
КОНКУРС СРЕДИ ПОДРЯДЧИКОВ
АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» объявляет конкурс среди подрядных организаций на проведение ремонтно-строительных работ в цехах и производственных помещениях объединения:
- проведение косметического ремонта производственных помещений;
- заливка бетонных полов с армированным слоем и устройством каналов;
- устройство полимерного покрытия полов с антистатическим эффектом;
- изготовление и монтаж металлоконструкций (перекрытия, лестницы, ворота);
- замена наружного остекления на металло-остеклённые конструкции;
Сроки выполнения работ: с 18.01.2021г. по 28.02.2021г.
Приложение: договор подряда на проведение ремонтно-строительных работ на территории АО «У-У ППО», типовой.
Основные требования, предъявляемые к подрядным организациям:
1. Опыт проведения ремонтно-строительных работ на промышленных предприятиях.
2. Ремонтно-строительные работы производятся из материала подрядчика.
3. Выполнение ремонтно-строительных работ осуществлять силами граждан РФ.
4. Оплата выполненных работ осуществляется после подписания «Акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и предоставления «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (унифицированная форма № КС-3).
5. Предпочтение отдаётся организациям, имеющем свидетельство от СРО в строительстве.
Заявки на проведение ремонтно-строительных работ с обоснованием цены (сметный расчёт или коммерческое предложение), информационной картой участника (название организации, свидетельство о государственной регистрации, устав, выписка из ОГРН, свидетельство СРО (при наличии) основные виды деятельности, исполненные контракты) подавать на электронный адрес: «mail@uuppo.ru» с пометкой «для отдела 62» до 15.01.2021 года.
С вопросами и уточнениями обращаться по телефону:
8-924-453-32-23 Владимир Владимирович Лузанов
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Приложение № 2
Д О Г О В О Р П О Д Р Я Д А № 62/000/2000
г. Улан – Удэ «____ » ______________ 20 г.
АО «Улан - Удэнское приборостроительное производственное объединение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании . с одной стороны и , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить весь комплекс работ по в соответствии с его функциональным назначением.
1.2 Объемы и виды работ предмета договора определены в сметном расчёте.
1.3 Проведение ремонтно-строительных работ подразумевает:
-
-
1.4 Все работы по уборке, такелажным работам, вывоза различного вида мусора после всех видов демонтажных работ с территории Заказчика осуществляется силами Подрядчика
1.5 Работы по настоящему договору выполняются:
- Силами Подрядчика;
- Средствами (инструментами, механизмами и т.п.) Подрядчика;
- С использованием материала и оборудования Подрядчика
1.6 Общий срок выполнения работ по настоящему договору составляет _____ календарных дней с момента подписания договора (или выдачи гарантийного письма), но не позже .
2. Стоимость работ по договору
2.1 Стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________________________________________. Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика, понесенных при выполнении работ по настоящему договору и причитающееся ему вознаграждение.
2.2. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 60 рабочих дней со дня подписания сторонами «Акта о приёмке выполненных работ».
2.3. Оплата производится за фактический объём выполненных работ, указанный в «Акте о приёмке выполненных работ», подписанный обеими сторонами.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
2.5. В случае увеличения или снижения первоначального объема работ по инициативе Заказчика, стороны по согласованию сторон уточняют стоимость договора. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением сторон.
3. Обязательства Подрядчика
3.1 Выполнить все работы в надлежащем качестве в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику.
3.2 Производить работы в полном соответствии ПСД, СниП, СП.
3.3 Обеспечить эффективную связь и координацию с уполномоченным сотрудником Заказчика до начала работы и во время выполнения работ. В любое время по запросу Заказчика представлять информацию о ходе производства работ. Назначить со своей стороны ответственного за производство работ по настоящему договору, осуществление текущего производственного, строительного и технического контроля за ходом выполнения работ, принятия оперативных решений, наделив его соответствующими полномочиями
3.4 Обеспечить безопасное выполнение работ (услуг) на территории Заказчика.
3.5 Обеспечить защиту от попадания пыли, строительного мусора за пределы рабочей площадки.
3.6 Обеспечивать информирование своих работников об имеющихся опасностях. Предоставить приказ (распоряжение) о назначении лиц, отвечающих за обеспечение требований охраны труда. Привлекать к выполнению работ работников, прошедших подготовку по охране труда, с учётом специфики деятельности Заказчика, обеспеченных средствами индивидуальной и коллективной защиты. Пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика. Контролировать выполнение работниками требований Заказчика в области охраны труда. Уведомлять о травмах, ухудшения здоровья, болезнях и инцидентах с работниками Подрядчика при выполнении работ согласно настоящему договору.
3.7 Соблюдать требования охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, внутриобъектового, пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка на территории Заказчика.
3.8 Обеспечить сохранность имущества, находящегося на территории Заказчика, предоставленного Заказчиком, нести материальную ответственность в случае его гибели или порчи.
3.9 Обеспечить содержание в чистоте и уборку рабочей площадки, прилегающей к ней территории, гардероба, места складирования материалов.
3.10 Строительный мусор вывозить по мере накопления и предотвращения загромождения территории Заказчика и предупреждения травматизма работников.
3.11 После окончания работ в течение 3 (трёх) дней вывезти с места проведения работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и произвести уборку места проведения работ, складирования мусора, гардероба.
3.12 Остановить работы по требованию Заказчика в случае нарушения Подрядчиком требований пунктов 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,3.10 до устранения выявленных нарушений. Срок исполнения работ согласно пункту 1.6 данного Договора в данном случае корректировке не подлежит.
3.13 Не оставлять без присмотра имущество, инвентарь, инструмент, материал для проведения ремонтно-строительных работ.
3.14 Подготавливать и согласовывать с Заказчиком «Акты скрытых работ» в соответствии с нормативными требованиями.
3.15 К выполнению работ привлекать только граждан РФ.
4. Обязательства Заказчика
4.1 Обеспечивать эффективную связь и координацию уполномоченного сотрудника с Подрядчиком до начала работы и во время выполнения работ. Обеспечить проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности перед началом работы на объекте. Контролировать соблюдение требования охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, внутриобъектового, пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка на территории Заказчика.
4.2 Принять от Подрядчика результат выполненной по настоящему договору работы.
4.3 Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.4 Приостановить выполнение работ в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в разделе 3 настоящего Договора, а так же обнаружения отступления от требований, предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, нарушений техники безопасности, требований к качеству работ, материалов, оборудования до момента устранения отступлений и нарушений/замены некачественных материалов
4.5 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 4.6 В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.7 В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
Подрядчик обязуется исполнить такое требование Заказчика в нормально необходимый срок, согласованный сторонами дополнительно, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения Подрядчиком указанного требования
5. Сроки выполнения работ
5.1 Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок, указанный в разделе 1 настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков исполнения работ.
5.2 Настоящий договор считается заключенным со дня его подписания обеими сторонами (или получения гарантийного письма) и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6. Качество работ
6.1 Качество выполненных Подрядчиком работ, применяемых материалов должно соответствовать требованиям технической документации, строительных норм и правил, а также требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, нормативам ГОСТ, ТУ. Все необходимые для ремонтно-строительных работ материалы и оборудование должны иметь документы, удостоверяющие их качество, оригиналы соответствующих документов должны быть переданы Заказчику.
6.2 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.3 Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества результата выполненных работ (материалов, оборудования) в течение 12 месяцев (гарантийный срок), текущих с момента, когда результат работ был принят Заказчиком.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет производить устранение недостатков (дефектов), допущенных при производстве работ, замену или ремонт материалов, конструкций и оборудования, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры объекта.
6.4 Гарантийный срок на Объект соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию объекта.
6.5 Если в течение гарантийного срока, выявится, что Объект, при условии его надлежащей эксплуатации Заказчиком, будет иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и средствами в согласованные с Заказчиком сроки, включая ремонт или замену дефектных конструкций, либо их частей, а также выполнение отдельных видов работ.
В случае обнаружения вышеуказанных дефектов сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.
Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в течение гарантийного срока, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.
6.6 В случае если Подрядчик, в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки в работе или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки в работе за счет Подрядчика.
6.7 Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по договору, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Заказчиком материалов, конструкций и оборудования без согласования с Подрядчиком, преднамеренного или случайного повреждения объектов со стороны третьих лиц.
6.8 Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены к началу гарантийного срока, если они связаны с некачественным выполнением работ.
7. Порядок приёмки работ
7.1 Подрядчик после завершения работ представляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» за отчетный период по форме КС-2 и составленную на его базе Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
7.2 Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком «Акта о приёмке выполненных работ» по результатам окончания работ, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, или предоставить в тот же срок мотивированный отказ.
7.3 Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами «Акта о приёмки выполненных работ».
7.4 Место приёмки ремонтно-строительных работ по настоящему Договору соответствует месту их выполнения.
8. Имущественная ответственность
8.1 За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик в праве взыскать с Заказчика пеню в размере 0,04% недоплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.2 При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,04 % от договорной цены за каждый день просрочки. При задержке сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает помимо пени неустойку в размере 10 % договорной цены.
8.3 В случае нарушения требований охраны труда Заказчик оставляет за собой право приостановить работу подрядчика до полного устранения нарушений.
8.4 За каждый зарегистрированный Заказчиком факт нарушения работником Подрядчика (Подрядчиком) требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, внутриобъектового, пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка на территории Заказчика, пунктов 3.6, 3.7 данного Договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5000 рублей. Факт нарушения Подрядчиком требований данного пункта регистрируется актом произвольной формы. Отказ Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания и начисления штрафных санкций в пользу Заказчика.
8.5 За каждый зарегистрированный факт нахождения на территории Заказчика работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5000 рублей. Факт нарушения Подрядчиком требований данного пункта регистрируется актом произвольной формы. Отказ Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания и начисления штрафных санкций в пользу Заказчика.
9. Особые условия
9.1 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.
9.2 При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства РФ.
9.3 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.
9.4 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10. Заключительные положения
10.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
10.2 К Договору прилагаются:
- Сметный расчёт (Приложение № 1)
- Техническое задание (приложение № 2).
Юридические адреса сторон:
Заказчик: Подрядчик:
|
АО «У-У ППО» 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 7 ИНН 0323053578 Р/счет 40702810809160105325 Корр/счет 30101810400000000604 в Отделении № 8601 СБ РФ г.Улан-Удэ, БИК 048142604 ОКВЭД 26.51.7, ОКПО 07511117 Факс: 8(3012) 44-88-17 E-mail: mail@uuppo.ru |
|
Заказчик: Подрядчик:
____________________ ______________________
подпись подпись
М.П. М.П.